• Designará especialistas en distintas disciplinas para la inspección de los trabajos del Proyecto en las distintas etapas de ejecución.
• Velará para que las etapas del Proyecto “Diseño y Construcción delCentro de Control Nacional de Frontera de Paso Canoas”, se realicen en apego a las normas y reglamentos técnicos - legales de construcción vigentes en el territorio nacional e internacional.
• Estará encargada delseguimiento, control de calidad, alerta temprana de riesgos, detección oportuna de problemas en obra, identificación de oportunidades de mejora, suministro de los informes de avances, revisión y firma de cuentas del Proyecto de Diseño y Construcción delCentro de Control Nacional de Frontera de Paso Canoas.
• En el caso que las actividades de diseño o la obra hayan iniciado antes de la ejecución de la presente Consultoría, la firma consultora deberá examinar los diseños y/o las obras realizadas y verificar la calidad de las propuestas y, cronograma de ejecución de las obras y adelantos de efectivo certificando que las mismas cumplen con lo establecido en el Contrato de Obra.
• Verificará que el diseño del Proyecto se desarrolle apegado a los términos de referencia, de conformidad con los Estudios de flujo, dimensionamiento, prediseño y en coordinación con la ejecución de los proyectos tecnológicos que se desarrollan en el marco del Programa de Integración Logística Aduanera (PILA).
• así como el control de los costos, tiempo y calidad de ejecución de las obras, conforme lo establecido en el contrato de obra, al plan de trabajo presentado por el contratista y aprobado por la ANA.
• Velará por el cumplimiento en tiempo, costo y calidad de los productos de diseño conforme al plan de trabajo aprobado, programación, presupuesto autorizado y seguidamente la ejecución de obras y servicios. Todo de forma efectiva y eficiente.
• Velará por el cumplimiento de las medidas de mitigación ambientales que resulten del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto.
• Velará por el cumplimiento de las disposiciones legales sobre seguridad industrial y ocupacional conforme a las normas y buenas prácticas en material de salud, seguridad e higiene ocupacional en la ejecución de los trabajos del Proyecto.
• Verificar y velar por la vigencia de garantías y/o fianzas, y seguros suministrados por el Contratista.
• Revisará, realizará recomendaciones y cuando estén de conformidad, emitirá un dictamen técnico de aprobación de todas las solicitudes de adendas al contrato presentadas por el contratista, en caso de llegar a presentarse.
• Firma del acta de aceptación final a la entrega del proyecto.

Para más información visitar la publicación original.